摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《屋面蓋瓦合同范本(實用4篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《屋面蓋瓦合同范本(實用4篇)》。
屋面蓋瓦合同范本 第1篇
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約：
1、不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。
2、不能在規定的期限內完成工程任務。
3、現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。
發包人(公章)：__________________承包人(簽字)：__________________
法定代表人(簽字)：__________________身份證號碼：__________________
委托代理人(簽字)：__________________ 委托代理人(簽字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
甲方：________________（發包方）
乙方：________________（承包方）
根據《^v^民法典》、《^v^消費權益保護法》以及其它法律法規的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成協議，須共同遵守。
一、工程概念
施工地點：_____鄉_____村
施工內容：房屋維修
維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。
工程期限：從________年________月________日開工至________年________月________日。
二、工程總價及結算方式
付款方式：工程總價款________________元（大寫：________________元整）自本協議簽訂后甲方預付首付款________________元（大寫：________________元整）該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。
三、施工準備及雙方義務
（1）甲方義務
甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協調工作。
（2）乙方義務
1、對甲方房屋維修的做法進行現場說明。
2、乙方指派技術負責人，負責本協議的履行。按要求組織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。
（3）工程質量及竣工驗收的方法
1、由于甲方的原因造成工程質量問題，其返工費用由甲方進行承擔，乙方有權利順延工期。
2、由于乙方的原因造成工程質量問題，其返工費用由乙方自行承擔，工期不變。
3、工程竣工后乙方應及時通知驗收，甲方自接驗收通知三日內進行驗收。
（4）雙方違約責任
自本協議簽訂后，甲、乙雙方應履行協議規定的各項條款，不得擅自變更或解除協議。
（5）糾紛處理
本協議履行期間雙方發生爭執時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協商解決，若協商不成可向當地人民法院起訴。
（6）本協議一式三份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面蓋瓦合同范本 第2篇
承包人按規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按^v^《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;
6、住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;
7、其它項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
屋面蓋瓦合同范本 第3篇
1、乙方接到甲方或小區物業公司的維修聯系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。
2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內派人維修的，發包人可以委托他人修理。
4、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
屋面蓋瓦合同范本 第4篇
甲方當事人簽名捺印
乙方當事人簽名捺印
處理公安機關
在場見證人簽名
20xx年9月28日
1、根據刑事訴訟規定，刑事案件的起訴分為公訴案件和自訴案件。輕傷害案件可以自訴，重傷害案件必須公訴，沒有一點成為自訴案件的可能。
2、自訴案件自訴人與被告人可以自行各解，法院也可以進行調解，無論是當事人自行和解，還是法院進行調解，只要和解、調解成功，自訴人都有撤訴的權利。當事人之間進行和解或者法院進行調解是指案件起訴到法院之后的事，這不叫私了。所謂私了，就是指案件未經公安司法機關處理，而是當事人雙方私下的進行和解或調解。如果不是嚴重的刑事犯罪，當事人之間均可以私了，但是如果構成嚴重刑事犯罪，當事人之間私了是無效和違法的。
…… 此處隱藏2696字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
