摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《退房協議合同范本(47篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《退房協議合同范本(47篇)》。
退房協議合同范本 第1篇
出賣人(甲方)：____有限公司
買受人(乙方)：____，
身份證號碼：
乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：
（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的.貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：
戶名：柯總
開戶行：
賬號：
（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：
1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;
2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。
（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。
（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。
（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。
（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。
甲方(蓋章)：
乙方(簽字)：
20__年____月____日
退房協議合同范本 第2篇
甲方：_______________(公司名)
委托代理人：_______________身份證號：_______________
乙方：_______________身份證號：_______________
乙方于_______________年_______________月_______________日向甲方繳納拾_______________萬元整(￥：_______________元)購房定金購買小區______________________________房，面積_______________。由于甲方原因造成房屋未能如期交房，且配套設施與前期許諾不符。乙方要求退房，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議：
1、在此協議簽字生效后7日內甲方退給乙方房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)。甲方逾期不付，按退款金額的_______________%每天付給乙方違約金。
2、乙方收到甲方全額退款時立即向交付甲方開出的有關收據，甲乙雙方所簽訂的“定房協議”當場銷毀作廢。
3、退房所產生相關費用一律由甲方承擔，乙方一律不予承擔。甲方不得收取乙方任何違約金及其他費用，乙方除要求甲方退回房款人民幣：_______________元整(￥：_______________元)，不得提出退回任何其他費用。
4、在簽訂本協議之日起5日內，乙方保留該房屋的所有權，甲方不得出售他人或轉賣，如有違約，甲方須賠償乙方違約金人民幣：_______________元整(￥：_______________元)
5、在協議約定時間內乙方收到甲方全額退款后，甲方收回該房屋所有權，乙方不得干涉甲方對對該房采取的一切正規經營活動。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
退房協議合同范本 第3篇
甲方（出賣人）____________________ 身份證號：___________________
房屋共有人：_______________________ 身份證號：___________________
乙方（買受人）_____________________ 身份證號：__________________
根據《合同法》、《房地產管理法》和有關規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議：
第一條房屋的基本情況
甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落于_____，位于第_____層，共_____（套/間），房屋結構為_____，建筑面積_____平方米,房屋用途為_____；該房屋內部附著設施為_____________
房屋所有權證號為_____。
第二條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____。
第三條房屋價格
經雙方協商，該房屋售價為_____元整。
第四條付款方式
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金（_____幣）_____元整，并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
第五條交付期限
甲方應于本合同生效之日起_________將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。
第六條違約責任
乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。
（1）終止合同，乙方按累計應付款的__于__％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
（2）乙方按累計應付款的_____％向甲方支付違約金，合同繼續履行。
…… 此處隱藏37056字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
