摘要：好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《樁基開挖合同范本(推薦3篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《樁基開挖合同范本(推薦3篇)》。
樁基開挖合同范本 第1篇
建設工程樁基工程施工合同是公司和個人簽訂，個人應該沒有資質(zhì)，該合同是無效。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》
第一條 建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效：
一 承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
二 沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
（三）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
第四條 承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。
樁基開挖合同范本 第2篇
樁 基 礎 工 程 合 同 書 發(fā)包單位： （以下簡稱甲方） 承包單位： （以下簡稱乙方） 甲方因建設需要，委托乙方承建打樁工程。
為明確雙方各自的相互權利、義務，根據(jù)《_合同法》，國家工商管理局和_頒發(fā)的（GF-91-0201）《建設工程施工合同示范文本》，結(jié)合本工程的具體情況，雙方經(jīng)充分協(xié)商，特訂以下合同條款，雙方共同信守遵行。第一條、工程名稱：第二條、工程地點：第三條、工程內(nèi)容：1、單樁深度暫定 米，共約 條， 單樁豎向承載力特征值 KN，單樁豎向極限承載力為 KN。
2、本工程乙方包工包料，包打樁人工費，包施工用電纜，包質(zhì)量、包工期、包安全、包普通樁尖、包焊條等輔助材料。①打樁單價：Ф500樁按 元/米，此單價含樁管材料費及輔材費、人工費、施工用水電費、普通樁尖（ 元/個），含稅金。
如使用標準樁尖，價格另議。樁接頭采用焊接接頭，接頭不宜多于3個3。
②竣工結(jié)算時，按實際施工量計算，單樁計算方法，從自然地面計算到樁尖。送樁深度要求，以甲方工程部及監(jiān)理公司現(xiàn)場書面通知為準：送樁深度不得超過甲方書面通知送樁深度1米或露出自然面以上，所產(chǎn)生費用由乙方負責（指浪費樁或送樁過深產(chǎn)生的接樁費用） ③工程結(jié)算以甲、乙方雙方確認的最終結(jié)算為準。
第四條、施工工期：1、自試樁之日起計 個日歷天，要求樁機在 年 月 日前進場施工。并于 年 月 日前完成全部打樁施工任務，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價的1‰，總額不超過合同總價的10%。
2、如因政府停電、設計圖紙變更影響施工進度，遇人力不可抗拒的自然災害等原因時，如因臺風、暴雨造成停工，導致乙方出現(xiàn)停工、窩工24小時以上，經(jīng)雙方協(xié)商，簽證，工期方可順延。3、因其他意外情況的停工，雙方應共同查明原因，分清責任，其損失由責任方負擔，由于停工，窩工原因而造成損失時，屬甲方責任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機按每臺每天1000元補嘗。
屬乙方責任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款2000元。第五條、付款方式：（一） 乙方須持有加蓋公司財務章收據(jù)及發(fā)票支取工程款。
（二） 乙方在保質(zhì)量的基礎上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方進度款報表后應在七天內(nèi)辦理有關審批手續(xù)，并及時支付進度款；2、打樁完工，樁測試合格付到總工程進度款的70%;3、余下30%工程款于樁基礎驗收合格三個月內(nèi)支付清。甲方須在乙方打完最后一根樁的三個月內(nèi)完成樁基礎驗收工作；驗收時間越過三個月，甲、乙雙方視樁基礎為合格工程，并同時支付工程余款。
第六條、承包方式：1、技術要求：根據(jù)設計圖紙和地質(zhì)資料，乙方確保單樁設計承載力，以靜載法檢測抽樣試驗結(jié)果為準。試樁合格，費用則甲方負責；試樁不合格，費用由乙方負責，并保證返工合格為止，一切費用由乙方承擔，并賠償甲方相應的損失。
2、稅金負責：由乙方負責，本工程價格為含稅價。3、水電費負責：由乙方負責。
第七條、甲方責任：1、甲方監(jiān)理公司應委派人員駐工地負責工程質(zhì)量進度進行監(jiān)督簽證。2、交施工圖紙兩份和地質(zhì)資料一份，并組織有關部門會審。
3、按乙方施工要求搞好施工及進樁現(xiàn)場的“三通一平”，提供水源、電源到樁基礎施工現(xiàn)場，保證施工場地人員、機器、材料進出暢通。由甲方負責清理好場地地面，地下一切障礙物，如場地下陷不能正常施工，甲方必須回填到乙方可以施工為止，費用由甲方負責，確保材料送到指定施工區(qū)域。
…… 此處隱藏603字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
