摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《天津樁基合同范本(通用7篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《天津樁基合同范本(通用7篇)》。
天津樁基合同范本 第1篇
甲方：____________(發包方)
乙方：____________(承包方)
經工程招標及甲乙雙方共同協商，甲方地基處理工程發包給乙方施工，按照《_合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，結合本工程實際情況，雙方達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：____________
2、工程內容：噴粉樁。
3、工程地點：____________
4、承包范圍：包工包料(水泥采用山水牌或大壩牌礦渣硅酸鹽325﹟水泥)。
5、工程量：樁長12米(含虛樁)，共881根，計10572米。
6、工程期限：18天(自簽訂合同之日起)。
7、工程質量：依據設計要求施工，達到合格工程(檢測機構由甲方認可)。
二、合同價款：單價￥26元/延米，暫定工程總造價為￥274872元(大寫：貳拾柒萬肆仟捌佰柒拾貳元整)，最終以實際工程量結算。
三、發包方責任：
1、提供施工方所需布樁圖一套及基礎平面圖一套，勘察報告一份。
2、確保具備施工條件的三通一平，開工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基礎軸線或輪廓線。
四、承包方責任
1、嚴格按國家有關標準、規范施工，確保工程質量。
2、按計劃組織好施工人員及設備進場工作，做好操作人員的技術素質教育和安全教育工作，由于施工造成的人身傷亡自負。
3、做好詳細施工記錄，并交甲方存檔。
4、乙方承擔人工、機械、材料、電、檢測、稅金等一切費用。
五、付款方式：樁基檢測合格后15日內一次性付清。
六、其他
1、乙方如延誤工期，每延誤一天，應承擔工程總造價1%的違約金。
2、如單方違約，首先通過協調解決，協調不成經甲方所在地人民法院解決。
3、未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
天津樁基合同范本 第2篇
發包單位： （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
甲方因建設需要，委托乙方承建打樁工程。為明確雙方各自的相互權利、義務，根據《_合同法》，國家工商管理局和_頒發的（gf-91-0201）《建設工程施工合同示范文本》，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，特訂以下合同條款，雙方共同信守遵行。
第一條、 工程名稱：
第二條、 工程地點：
第三條、 工程內容：
1、單樁深度暫定 米，共約 條， 單樁豎向承載力特征值 kn，單樁豎向極限承載力為 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打樁人工費，包施工用電纜，包質量、包工期、包安全、包普通樁尖、包焊條等輔助材料。
①打樁單價：ф500樁按 元/米，此單價含樁管材料費及輔材費、人工費、施工用水電費、普通樁尖（ 元/個），含稅金。如使用標準樁尖，價格另議。樁接頭采用焊接接頭，接頭不宜多于3個3。
②竣工結算時，按實際施工量計算，單樁計算方法，從自然地面計算到樁尖。送樁深度要求，以甲方工程部及監理公司現場書面通知為準：送樁深度不得超過甲方書面通知送樁深度1米或露出自然面以上，所產生費用由乙方負責（指浪費樁或送樁過深產生的接樁費用）
③工程結算以甲、乙方雙方確認的最終結算為準。
第四條、施工工期：
1、自試樁之日起計 個日歷天，要求樁機在 年 月 日前進場施工。并于 年 月 日前完成全部打樁施工任務，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價的1‰，總額不超過合同總價的10%。
2、如因政府停電、設計圖紙變更影響施工進度，遇人力不可抗拒的自然災害等原因時，如因臺風、暴雨造成停工，導致乙方出現停工、窩工24小時以上，經雙方協商，簽證，工期方可順延。
3、因其他意外情況的停工，雙方應共同查明原因，分清責任，其損失由責任方負擔，由于停工，窩工原因而造成損失時，屬甲方責任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機按每臺每天1000元補嘗。屬乙方責任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款XX元。
第五條、付款方式：
（一） 乙方須持有加蓋公司財務章收據及發票支取工程款。
（二） 乙方在保質量的基礎上，甲方同意以下付款方法：
1、甲方在收到乙方進度款報表后應在七天內辦理有關審批手續，并及時支付進度款；
2、打樁完工，樁測試合格付到總工程進度款的70%；
3、余下30%工程款于樁基礎驗收合格三個月內支付清。甲方須在乙方打完最后一根樁的三個月內完成樁基礎驗收工作；驗收時間越過三個月，甲、乙雙方視樁基礎為合格工程，并同時支付工程余款。
第六條、承包方式：
…… 此處隱藏7621字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
