摘要：好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《窗簾質保合同范本(56篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在好筆桿子網還可以找到更多《窗簾質保合同范本(56篇)》。
窗簾質保合同范本 第1篇
甲方：
乙方：
根據《^v^合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算；包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求：具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。
四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在20____年1月15日前交貨及安裝完畢。
六：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條“產品要求”驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的'爭議，應由雙方友好協商解決，如協商不成的，可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方（章）：乙方（章）：
日期：
窗簾質保合同范本 第2篇
甲方：______公司
乙方：______
公司甲方因需要向乙方訂購制作辦公室窗簾一批。現經雙方商定，達成協議如下：
一、項目名稱：______大廈辦公室窗簾制作
項目地點：___大廈
二、交貨時間：
乙方須于____年____月______日前按甲方所訂制的物品要求制作完畢并交付甲方現場，供甲方使用。
三、驗收方式：
物品驗收按合同所載明物品的規格、數量、型號及甲方所要求的樣品圖樣的.質量為標準，必須為全新沒便用過的物品。雙方派人在交貨現場核對數量、材質、規格、型號，如發現有破損，不合規格及數量短缺等應當場確認，甲方可向乙方提出退換要求。如不當場安排驗收則視為驗收合格。
四、付款方式：項目完工經驗收合格后，______個工作日內辦理項目結算，甲方憑乙方出具的合法有效等額發票______個工作日內支付全部貨款。
五、違約處理：若乙方不能按時交貨，每延誤一天乙方須按貨款總額的______%支付違約金。若甲方不按時潔算，每延誤一天同樣按貨款總額的___%支付違約金。
六、售后服務：乙方承諾壹年內，甲方在使用過程中，如果發現質量問題，乙方負責免費上門維修。如人為損壞則需收取配件費用和人工費。
本協議一式肆份，由甲方執叁份、乙方執壹份，自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效。未盡事直，經雙方協商可補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
窗簾質保合同范本 第3篇
賣方：(乙方)
買方：(甲方) 根據《^v^合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
…… 此處隱藏34523字，全部文檔請下載后查看。喜歡就下載吧 ……
